• Buradasın

    Hizmet alımı süre uzatımı nasıl yapılır?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Hizmet alımı süre uzatımı için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:
    1. Yüklenicinin Başvurusu: Yüklenici, süre uzatımı gerektiren nedenlerin ortaya çıkışından itibaren 20 gün içinde, olayların ayrıntılarını ve sonuçlarını belirterek idareye yazılı başvuruda bulunmalıdır 15.
    2. Kontrol Teşkilatının Görüşü: Başvuru geldikten sonra veya süre uzatımına konu ortaya çıktıktan sonra, kontrol teşkilatının idareye görüş vermesi gerekir 1.
    3. İdare Onayı: Süre uzatımı, ihale yetkilisinin onayı ile yapılır 45.
    Süre uzatımı verilebilecek haller arasında idarenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi, mücbir sebepler (doğal afetler, kanuni grev vb.) ve yüklenicinin kusuru olmaksızın taahhüdün kısmen veya tamamen durdurulması yer alır 145.
    Yasal dayanağı olmadan yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi mümkün değildir 1.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. malihakem.com
        1
      2. malihakem.com
        2
      3. resmigazete.gov.tr
        3
      4. slideplayer.biz.tr
        4
      5. mevzuat.gov.tr
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Süre uzatımı kaç gün?

    6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre, süre uzatımı (ek süre) bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir ay uzatılabilir. Ancak, süre uzatma talebinin mutlaka ilk iki haftalık cevap süresi içerisinde yapılması gerekmektedir.
    5 kaynak

    İSG hizmet süresi en fazla kaç yıl uzatılabilir?

    İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) sertifikalarının geçerlilik süresi, sınıfına bakılmaksızın 5 yıldır. Belge vize geçerliliğinin sona ermesine 60 gün kalmasından itibaren vize başvurusunda bulunulabilir. Dolayısıyla, İSG hizmet süresinin uzatılabileceği maksimum süre, mevcut 5 yıllık sertifikanın süresi kadardır.
    5 kaynak

    Süre uzatımında hangi şartlar aranır?

    Süre uzatımı için aranan şartlar: Davalının kusuru olmaması. Taahhüdün yerine getirilmesine engel olması. Yüklenicinin engeli ortadan kaldıramaması. 20 gün içinde bildirimde bulunulması. Yetkili mercilerce belgelendirme. Ayrıca, hukuk muhakemeleri kanununa göre, süre uzatımı talebi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftalık cevap süresi içinde yapılmalıdır.
    5 kaynak

    Hizmet alımlarında sözleşme süresi ne kadar?

    Hizmet alımlarında sözleşme süresi, tarafların anlaşmasına ve ihale koşullarına bağlı olarak değişir. Bazı örnek sözleşme süreleri: - Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, hizmet alımlarında çerçeve anlaşmalar 36 ay süreli yapılabilir. - Wonder.legal sitesinde yer alan bir hizmet alım sözleşmesinde, sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren 9 ay olarak belirlenmiştir. - TURASAŞ tarafından hazırlanan bir hizmet alım sözleşmesinde ise işin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 9 ay olarak öngörülmüştür.
    5 kaynak

    Hizmet alımında ek süre talebi nasıl yapılır?

    Hizmet alımında ek süre talebi, yüklenicinin idareye yazılı başvurusuyla yapılır. HİGŞ'nin 35. maddesine göre, bu başvuru, sürenin uzatılmasını gerektiren nedenlerin ortaya çıkışından itibaren en geç 20 gün içinde yapılmalıdır. Ek süre talebi geldikten sonra, kontrol teşkilatının idareye görüş vermesi gerekir. Ek süre talebi ve bu talebe ilişkin tüm yazışmalar, hizmet alımı sözleşmelerinin ilgili maddelerine ve yasal düzenlemelere uygun olarak hazırlanmalıdır.
    5 kaynak

    Hizmet alımlarında süre uzatımına kim karar verir?

    Hizmet alımlarında süre uzatımına ihale yetkilisi karar verir. Süre uzatımı talebi, yüklenici tarafından yazılı olarak idareye sunulur.
    5 kaynak

    Hizmet alım sözleşmesinde 30 gün içinde bilgilendirme nedir?

    Hizmet alım sözleşmesinde 30 gün içinde bilgilendirme, genellikle mücbir sebep durumlarında uygulanır ve bu süre içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması gerektiğini ifade eder. Ayrıca, personelin işe gelmemesi durumunda da bu süre içinde bilgilendirme yapılması gerekebilir; işe gelmeyen her hizmet aracı için günlük ücretin ödenmeyeceği ve ek ceza uygulanacağı belirtilir.
    5 kaynak